VOB/B-Bauvertrag mit Einheitspreisen

Foto: Vorlagen.de

Rechts- und Verfahrenssicherheit durch einen aktuellen VOB-Bauvertrag mit Einheitspreisen!

Die Vorlage berücksichtigt die Neuregelungen der VOB 2009.

Sichern Sie Ihr Bauprojekt jetzt ab!

Inhalt VOB/B-Bauvertrag mit Einheitspreisen:

• Vertragsgegenstand
• Vertragsgrundlagen
• Leistungsänderungen, Zusatzaufträge
• Vergütung
• Arbeitskräfte und Nachunternehmer
• Ausführungsfristen
• Vertragsstrafe
• Vergütungsgefahr
• Abnahme, Mängelansprüche
• Zahlung und Skonto
• Sicherheitsleistung
• Bauleistungsversicherung, Baustrom
• Bauwasser, Baureinigung
• Bauschuttbeseitigung
• Bautagesberichte
• Kündigung
• Schiedsgerichtsvereinbarung
• Schlussbestimmungen
• Sonstige Vereinbarungen

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass der BGH am 24. Juli 2008 entschieden hat, dass die VOB/B bei Verträgen mit privaten Bauherren nicht mehr uneingeschränkt gilt und dass einzelne Klauseln der VOB/B unwirksam sein können.

Was Sie bekommen:

• Word-Document oder PDF
• 10 Seiten
• Preis: Euro 35,29 (zzgl. 19% MwSt: Euro 42,-)
• direkt downloaden

in Kooperation mit dem Forum Verlag