Aktuelle Urteile

Auch bei einem vertraglich vereinbarten „garantierten Pauschalfestpreis“ ist der Auftragnehmer berechtigt, wegen zusätzlicher oder geänderter Leistungen Nachträge zu stellen, die der Auftraggeber in berechtigter Höhe zu bezahlen hat.

Ist im Bauvertrag die VOB/B nicht wirksam vereinbart, gilt das BGB-Werkvertragsrecht. In diesem Falle kann der Auftraggeber wegen Mängeln der Leistung des Auftragnehmers erst nach erfolgter Abnahme Ansprüche gegen diesen geltend machen.

Ist in den Vertragsbedingungen des Auftraggebers eine Vertragsstrafe auch für Zwischentermine vorgesehen, ist eine entsprechende Vereinbarung nur dann wirksam, wenn diese Vertragsstrafe auf höchstens 5 Prozent des anteiligen Auftragswertes begrenzt ist.

Einigen sich Auftragnehmer und Auftraggeber für die Mängelbeseitigung auf eine höherwertige Ausführung als vertraglich vorgesehen und treffen sie über die damit verbundenen Mehrkosten keine besondere Vereinbarung, trägt diese Mehrkosten der Auftragnehmer.

Ist die VOB/B-Prüffrist von 2 Monaten für die Schlussrechnung abgelaufen, ohne dass der Auftraggeber geprüft hat, kann er dennoch später immer noch Einwendungen gegen die Schlussrechnung geltend machen.

Lässt der Auftraggeber die vom Auftragnehmer durchgeführten Mängelbeseitigungsarbeiten nach Fertigstellung von einem Sachverständigen überprüfen, muss er die dafür anfallenden Gutachterkosten selbst tragen und kann sie nicht vom Auftragnehmer ersetzt verlangen.

Weist der Auftragnehmer deutlich darauf hin, dass er nicht zur Mängelbeseitigung verpflichtet ist, führt die Arbeiten auf Verlangen des Auftraggebers aber trotzdem durch, ist dies kein Anerkenntnis und führt nicht zu einem Neubeginn der Gewährleistungsfrist.

Macht der Bauherr gegen den Generalunternehmer Vertragsstrafe für verspätete Leistungen des Nachunternehmers geltend, kann der Generalunternehmer den Werklohn des Nachunternehmers nicht bis zum Abschluss seines Streites mit dem Bauherrn einbehalten.

Lehnt der Auftraggeber berechtigte Nachträge des Auftragnehmer über Mehrkosten ab, ist das ein wichtiger Kündigungsgrund für den Auftragnehmer, wenn die Mehrkosten im Verhältnis zum Hauptauftrag nicht nur gering sind und die Kündigung zeitnah zur Ablehnung ausgesprochen wird.

Trotz Prüfung der Schlussrechnung hat der Auftragnehmer nur dann Anspruch auf Zahlung des in der Schlussrechnung ausgewiesenen von ihm verlangten Werklohnes, wenn er die Erbringung der einzelnen Positionen durch ausreichendes und richtiges Aufmaß nachweist.

Ist in den Allgemeinen Vertragsbedingungen des Auftraggebers bestimmt, dass der Auftragnehmer nur 90 % seiner berechtigten Abschlagsforderung ausbezahlt erhält, ist die zusätzliche Vereinbarung zur Stellung einer Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 10 % der Vertragssumme unwirksam.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Mängel seiner Leistung nachzubessern. Sowiesokosten gehören jedoch nicht zu den mängelbedingten Kosten, sie sind dem Auftragnehmer zu vergüten, wenn er die Mängelbeseitigung durchführt oder aber bei Ersatzvornahme von den Mängelbeseitigungskosten abzuziehen.

Der Auftragnehmer hat einen Anspruch auf Schadensersatz, wenn der Auftraggeber von ihm Mängelbeseitigung verlangt, obwohl der Mangel vom Auftraggeber selbst zu verantworten ist und der Auftraggeber das auch erkannt hat oder zumindest hätte erkennen müssen.

Der Auftraggeber kann keine Ansprüche gegen dem Auftragnehmer geltend machen, wenn die Ausführung zwar von der Planung abweicht, die Leistung aber weder optische noch technische Nachteile hat und es dem Auftraggeber nur auf eine „geeignete“ Ausführung ankommt.