VOB/B-Bauvertrag mit Einheitspreisen (VOB 2012)

Bild zu: VOB/B-Bauvertrag mit Einheitspreisen (VOB 2012)
Foto: Vorlagen.de

Rechts- und Verfahrenssicherheit durch einen aktuellen VOB-Bauvertrag mit Einheitspreisen!

Die Vorlage berücksichtigt die Neuregelungen der VOB 2012.

Sichern Sie Ihr Bauprojekt jetzt ab!

Inhalt VOB/B-Bauvertrag mit Einheitspreisen:

  • Vertragsgegenstand
  • Vertragsgrundlagen
  • Leistungsänderungen, Zusatzaufträge
  • Vergütung
  • Arbeitskräfte und Nachunternehmer
  • Ausführungsfristen
  • Vertragsstrafe
  • Vergütungsgefahr
  • Abnahme, Mängelansprüche
  • Zahlung und Skonto
  • Sicherheitsleistung
  • Bauleistungsversicherung, Baustrom
  • Bauwasser, Baureinigung
  • Bauschuttbeseitigung
  • Bautagesberichte
  • Kündigung
  • Schiedsgerichtsvereinbarung
  • Schlussbestimmungen
  • Sonstige Vereinbarungen

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass der BGH am 24. Juli 2008 entschieden hat, dass die VOB/B bei Verträgen mit privaten Bauherren nicht mehr uneingeschränkt gilt und dass einzelne Klauseln der VOB/B unwirksam sein können.

Was Sie bekommen:

  • RTF-Document
  • 10 Seiten
  • Preis: Euro 35,29 (zzgl. 19% MwSt: Euro 42,-)
  • direkt downloaden und in der Textverarbeitung bearbeiten

hier bestellen!

 

 

 

 

in Kooperation mit dem Forum Verlag

Muster, Vorlage, Vertrag, Download